发布时间：2019-05-31 作者：朱自军律师
夫妻买房付了176万，却被开发商告了！律师提醒：这一步很重要
如有法律问题，可致电律师18995689797
对大多数人来说 买房是人生的一件大事 可是要想买到放心房 还是得擦亮双眼，规避风险 家住襄阳的胡先生与妻子龚女士与开发商签约，购置总价为2267960元的房产一套。 然而，开发商不仅没给购房合同，还在他们支付了176万后，向法院起诉主张购房者支付迟延付款违约金。 开发商拒不给合同 购房者逾期支付50万尾款 2018年1月13日，胡某与开发商签署了一份房屋认购书。同年3月4日，胡某、龚某夫妻俩与开发商签订了《广州市商品房买卖合同（预售）》，约定房屋交易总价为2267960元。 截至2018年8月13日，胡某共支付购房款1767960元，尚余购房款50万元未支付。 然而2018年11月12日，开发商向法院起诉请求胡某、龚某支付剩余购房款50万元以及逾期付款违约金和律师费损失等。 胡某一方认为，开发商在合同上签字后便取走合同，且拒不交付合同给胡某，导致胡某不掌握合同履行时限要求，从而引发迟延付款，自己不应当承担逾期付款违约责任。 争议焦点：购房者是否要 承担延迟付款的违约责任？ 一审法院判决，胡某、龚某向开发商支付剩余购房款50万元并支付逾期付款违约金、律师费损失等。 宣判后，胡某、龚某夫妇支付了剩余购房款50万元，但认为其不应当承担逾期付款违约责任，便向广州市中院提起上诉。 经审理，某区法院认为，双方当事人在签约过程中是平等的民事主体，买卖合同中载明胡某、龚某应当在合同双方签字盖章后持有一份合同原本。但开发商在胡某、龚某在合同上签字后，一直拒不向胡某、龚某提供合同。 胡某、龚某以手中不持有合同，不明确具体付款时间为由抗辩认为不应该承担迟延付款违约责任，合法有理，予以采纳。胡某、龚某不构成迟延付款违约责任，开发商以追收房款为由产生的律师费损失，不应当由胡某、龚某负担。 近日，某中院撤销一审判决，改判驳回开发商要求胡某、龚某支付逾期付款违约金及损失的诉讼请求。 律师提醒： 签约后没拿到合同 存在多种风险 1.购房者无法准确掌握购房进程,容易产生违约责任,导致纠纷发生。当购房者手中未持有合同，将无法清晰地知晓购房进度，也无法及时履行自己的购房义务。 2.引发纠纷后,购房者维权难。购房合同是买卖双方诚信履约的依据,购房者未持有合同,购房者一方面因无合同不能及时发现开发商的违约行为,另一方面因无合同作为证据，造成维权困难。 3.购房款被“骗走”。在现实生活中存在以下情形,开发商签约后拿走购房合同,后又以要办理贷款手续等理由要求购房者提供购房发票,从而导致购房者手上既无购房合同也无购房发票。